当前位置:首页 > 案例分析

某旅游公司与某产业公司、某建设公司 系列合同纠纷调解案 ——府院联动聚合力,重点项目现转机

【基本案情】

某旅游公司将全南县某景区内酒店建设工程发包给某建设公司施工。后某旅游公司与某产业公司签订《景区部分资产转让协议》,约定在景区项目开发完成后将景区内部分固定资产转让给某产业公司,某产业公司预付了部分收购款。因资金短缺、运营乏力,某旅游公司未按期支付工程款导致酒店建设停滞,也严重影响资产转让协议的履行。由此三方引发系列合同纠纷:一是某产业公司诉请某旅游公司返还预付转让款及支付利息共计4000余万元,某旅游公司反诉某产业公司继续履行转让协议,二是某建设公司诉请解除酒店建设施工合同,并索赔停工窝工损失等共计1300余万元。

【审理情况】

法院采取“诉中司法鉴定+诉外府院联动”的工作思路,推动矛盾纠纷一揽子化解:一是引导当事人对案涉景区资产市场价值、酒店建设已完工工程量、窝工损失等进行司法鉴定,为后续资产承接、工程复工和结算提供价格依据;二是迅速启动府院联动机制,联系政府招商单位,了解某旅游公司的运营现状、资金困难成因及工程建设进度等信息,联合县政府有关职能部门多次召开案情研判会、争点协调会,促成各方达成和解协议:某建设公司已完工的工程款、停工窝工损失等,由某旅游公司与某产业公司按双方责任分别承担;某旅游公司与某产业公司之间的资产收购协议继续履行,某产业公司按司法鉴定评估价收购案涉景区资产,已支付的预付款、利息与收购款、双方其他债权债务相互抵销;酒店未完工工程继续由某建设公司续建完工,并签订补充协议明确各方后续的权利义务。

【典型意义】

本案所涉项目为县域招商引资重点文旅项目,因三方矛盾纠纷导致景区酒店复工建设工作迟滞不前,损害了企业及投资者的合法权益,更影响县域文旅经济的发展。法院紧扣“引客入赣”核心目标,打破“就案办案”思维定式,以联动调解方式解纷争促共赢,不仅积极化解了4000余万元债务,避免了企业陷入更大经营危机,维护了投资者的合法权益,又盘活了重点文旅项目,优化了当地文旅产品与服务供给,进一步激发文旅产业新活力。



6cc6d918c71599e9559d8538c6446246.jpg

版权声明:本文由深圳家事律师发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.bthre.com/?id=452

分享给朋友:

“某旅游公司与某产业公司、某建设公司 系列合同纠纷调解案 ——府院联动聚合力,重点项目现转机” 的相关文章

燃放烟花爆竹致他人受伤,谁来担责?

烟花爆竹响彻天,家有喜事乐无边。自古以来中华民族就有通过燃放烟花爆竹来增加欢乐气氛的传统习俗,但烟花爆竹产品在燃放时出现质量问题导致事故后,侵权责任如何划分?近日,湖北省潜江市人民法院审结了一起因烟花爆竹燃放致人受伤的健康权纠纷案件。…

养育之恩难抵亲情裂痕,一纸判决解开收养之困

养育之恩难抵亲情裂痕,一纸判决解开收养之困

收养关系是一种法律拟制的亲属关系,经一定的程序依法设立。但是,如果养父母与成年养子女关系恶化无法共同生活时,收养关系能否解除?不久前,南宁市武鸣区人民法院审结了这样一起解除收养关系纠纷案。收养弃婴,二胎后收养关系破裂1986年,林立乔、蒙晓琳步入婚姻殿堂。二人婚后多年未能生育,于是萌生了抱养一个孩子…

“代缴首付”竟是陷阱!房产中介骗取多名购房者90万元获刑11年半

男子付了20万首付款,却迟迟没等到交房通知,来到售房部才发现,自己选中的房源早已售出,业主也不是自己,这是怎么回事?近日,上海市金山区检察院办理了一起房产中介骗取购房人钱款的案件,房产中介朱某以“代缴首付”“垫付税款”等名义骗取多名购房者90余万元,最终被法院判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金5万…

最高法发布人民法院依法惩治虚假诉讼犯罪典型案例

最高人民法院于2月20日遴选发布4个依法惩治虚假诉讼犯罪典型案例。 案例1 刘某秀、李某虚假诉讼案 ——与夫妻一方串通捏造夫妻共同债务提起虚假诉讼 【基本案情】 刘某秀2022年11月22日向朋友李某借款5万元,2023年1月20日再次向李某借款2万元,均已清偿完毕。2023年12月起,刘某…

游客在景区未开放区域或野外受伤,能索赔吗?

“让未违反安全保障义务的守法者不用为他人过错买单,让无视规则、自甘冒险者自负其责,才能引导正确的社会价值导向。”在一起因为旅游引发的纠纷中,法院在判决中这样写道。该案的案情并不复杂,但是在旅游业蓬勃发展的当下,对游客如何保护好自己的人身安全,具有一定的警示意义。 赵磊(化名)与同事王某某从武汉到…

某新能源公司、包某诉浙江省温州市鹿城区市场监督管理局扣押财物及行政赔偿案

     (一)基本案情 2023年6月15日,温州市鹿城区市场监督管理局(以下简称区市监局)接温州海关缉私分局移交线索,派执法人员登上涉案船舶进行检查并制作《现场笔录》。该笔录记载,执法人员向船上人员询问船舶情况,船上人员不知道船舶所有人和承载油品所有权人,也无法提…