当前位置:首页 > 案例分析

某旅游公司与某产业公司、某建设公司 系列合同纠纷调解案 ——府院联动聚合力,重点项目现转机

【基本案情】

某旅游公司将全南县某景区内酒店建设工程发包给某建设公司施工。后某旅游公司与某产业公司签订《景区部分资产转让协议》,约定在景区项目开发完成后将景区内部分固定资产转让给某产业公司,某产业公司预付了部分收购款。因资金短缺、运营乏力,某旅游公司未按期支付工程款导致酒店建设停滞,也严重影响资产转让协议的履行。由此三方引发系列合同纠纷:一是某产业公司诉请某旅游公司返还预付转让款及支付利息共计4000余万元,某旅游公司反诉某产业公司继续履行转让协议,二是某建设公司诉请解除酒店建设施工合同,并索赔停工窝工损失等共计1300余万元。

【审理情况】

法院采取“诉中司法鉴定+诉外府院联动”的工作思路,推动矛盾纠纷一揽子化解:一是引导当事人对案涉景区资产市场价值、酒店建设已完工工程量、窝工损失等进行司法鉴定,为后续资产承接、工程复工和结算提供价格依据;二是迅速启动府院联动机制,联系政府招商单位,了解某旅游公司的运营现状、资金困难成因及工程建设进度等信息,联合县政府有关职能部门多次召开案情研判会、争点协调会,促成各方达成和解协议:某建设公司已完工的工程款、停工窝工损失等,由某旅游公司与某产业公司按双方责任分别承担;某旅游公司与某产业公司之间的资产收购协议继续履行,某产业公司按司法鉴定评估价收购案涉景区资产,已支付的预付款、利息与收购款、双方其他债权债务相互抵销;酒店未完工工程继续由某建设公司续建完工,并签订补充协议明确各方后续的权利义务。

【典型意义】

本案所涉项目为县域招商引资重点文旅项目,因三方矛盾纠纷导致景区酒店复工建设工作迟滞不前,损害了企业及投资者的合法权益,更影响县域文旅经济的发展。法院紧扣“引客入赣”核心目标,打破“就案办案”思维定式,以联动调解方式解纷争促共赢,不仅积极化解了4000余万元债务,避免了企业陷入更大经营危机,维护了投资者的合法权益,又盘活了重点文旅项目,优化了当地文旅产品与服务供给,进一步激发文旅产业新活力。

 



6cc6d918c71599e9559d8538c6446246.jpg

版权声明:本文由深圳家事律师发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.bthre.com/?id=346

分享给朋友:

“某旅游公司与某产业公司、某建设公司 系列合同纠纷调解案 ——府院联动聚合力,重点项目现转机 ” 的相关文章

舟山中院一审宣判一起36年前特大命案

近日,浙江省舟山市中级人民法院对被告人蒋某、薛某抢劫杀人刑事附带民事诉讼一案进行公开宣判。对被告人蒋某、薛某均以抢劫罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,判决追缴二被告人抢劫所得赃款7000元,赔偿6名被害人亲属各项经济损失共计155万元。…

非法猎捕贩卖“蒙古百灵” 五人获刑并处罚金

非法猎捕贩卖“蒙古百灵” 五人获刑并处罚金

“蒙古百灵”为内蒙古草原特有品种,是内蒙古自治区区鸟,属“国家三有保护鸟类”,独具灵性的百灵鸟常常在辽阔的草原上放声歌唱,它们的歌声婉转动听,被称为“草原上的歌唱家”。“蒙古百灵”也是草原蝗虫的天敌,一只百灵鸟一年吃掉的蝗虫相当于3个专业灭蝗人员的工作量,是草原上不可缺少的益鸟。2021年2月5日…

全国首起虚拟主播“中之人”违约纠纷案,法院判了

虚拟主播通过直播、发布视频、社交媒体等平台与观众互动、聊天,他们广受对游戏、动漫、二次元文化和互联网文化有兴趣的年轻人喜爱,甚至被称为“永不塌房”的偶像。虚拟主播由技术人员通过虚拟数字技术打造二次元虚拟形象,由真人演员提供动作、声音、情绪等,其中二次元虚拟形象被称之为“皮套”,真人演员被称作“中之人…

网约车发生交通事故后停运损失谁来赔法院判决事故责任方承担赔偿责任

中工网讯(工人日报-中工网记者 张嫱)如果网约车发生交通事故导致无法营运,损失应该谁来承担?日前,山东省青岛市即墨区法院发布这样一起案例,法官根据车辆所有人购买保险签订的条款,判决网约车司机停运损失应由事故责任方车主负责。据悉,崔某从事网约车工作并办理了营运所需的相关资质。2023年11月,孙某驾驶…

父亲工伤死亡后,试管婴儿能申请抚恤金吗?

        父亲工伤死亡后,试管婴儿能申请抚恤金? 法院判决:是遗腹子属于供养亲属,抚恤金领至其18周岁时止 一对不孕不育的夫妻进行胚胎体外培育,在丈夫工伤死亡后,胚胎再植入妻子体内之后出生的儿子是遗腹子吗?他能申领其父工亡后供养亲属抚恤金吗?近日,在…

某新能源公司、包某诉浙江省温州市鹿城区市场监督管理局扣押财物及行政赔偿案

     (一)基本案情 2023年6月15日,温州市鹿城区市场监督管理局(以下简称区市监局)接温州海关缉私分局移交线索,派执法人员登上涉案船舶进行检查并制作《现场笔录》。该笔录记载,执法人员向船上人员询问船舶情况,船上人员不知道船舶所有人和承载油品所有权人,也无法提…